• Москва и обл.
  • Санкт-Петербург и обл.
  • Федеральный номер

Договор на оказание электромонтажных услуг между юридическими лицами


Договор на оказание электромонтажных услуг между юридическими лицами

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ Споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Договору, разрешаются путем проведения переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы Сторонами в течение 15 дней с момента направления одной Стороной другой требования о начале переговоров в связи с имеющимися у нее разногласиями или наличия спора Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. Договор расторгается в следующих случаях: По взаимному соглашению Сторон; Путем одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Поставщику фактически понесенных расходов; Путем отказа Заказчика от исполнения Договора в случае задержки Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 1 месяц; В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика. 6.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком. 7. Реквизиты и подписи сторон.

Договор на выполнение электромонтажных работ между физическими лицами

По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов.

Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

3.3. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.

Договор на оказание электромонтажных услуг между юридическими лицами

Общие сведения Процесс оформления договора подряда осуществляется в рамках ГК РФ.

Договор на электромонтажные работы между физическими лицами образец

Для отделки фасадов – к воздействию атмосферных осадков и перепадов температур, для внутренних работ – к износу в результате взаимодействия с физическими лицами и оборудованием. Другие вопросы, требующие урегулирования, такие же, как описаны выше, в договоре на строительные работы. Скачать договор на отделочные работы между физическими лицами можно отсюда.

Договор на ремонтные работы между физическими лицами Разнообразие ремонтных работ сложно представить.

Договор на оказание электромонтажных услуг между юридическими лицами в 2019

Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4.

Договор на оказание электромонтажных услуг между юридическими лицами наличными

Заказчиком.

Договор подряда на электромонтажные работы

Договор подряда на электромонтажные работы – это соглашение по выполнению электромонтажа, которые заказчик, по их окончанию, обязан принять и оплатить. Договор является разновидностью договоров подряда, соответственно к нему применяется нормативно-правовое регулирование согласно Гражданскому кодексу РФ.

Текст договора обязательно должен содержать: перечень работ, подлежащих выполнению, а также ссылку на доверенность или устав; адрес объекта, на котором будут производиться работы; сроки выполнения работ; цену договора; пункты, предусматривающие ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора.

Сроки выполнения являются одним из важнейших вопросов при подписании соглашения, поэтому стороны должны четко определиться со сроками во избежание недоразумений в будущем.

Важноimportant
В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ.

2.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.5.


Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3. Порядок приемки и оплаты работ.

3.1.

Когда по специальному договору за определенную плату часть работы выполняется субподрядчиком – ещё одним исполнителем.

В таком случае первоначальный исполнитель будет обозначаться термином «генеральный подрядчик». Но важно заметить, что подобные мероприятия требуют наличия санкции от заказчика.

Так как не недопускается без его ведома заключать подобного рода дополнительные соглашения. Это грозит серьезными неприятностями.

На данный момент существует много проблем, связанных с составлением договора субподряда.

Назначение документа

Сам договор подряда одновременно позволяет решить сразу широкий перечень самых разных задач.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ После заключения Договора все предыдущие письма и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу. Все приложения к Договору, согласованные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и подлежат исполнению Сторонами. Все уведомления, предписания и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по адресу Сторон, указанному в Договоре.
Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне Договора.

Вниманиеattention
Согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.

2.3.2. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор.


В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ.

Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 4.

Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, механизмов и т.п., приобретенных для выполнения работ. Подрядчик также несет полную ответственность (ст. 714 ГК РФ) за обеспечение сохранности имущества, переданного Заказчиком. Хранение имущества Заказчика осуществляется Подрядчиком безвозмездно.

3.1.11.

Представитель Заказчика»: уполномоченное Заказчиком лицо, имеющее право производить приемку работ, подписывать акты формы КС-2, КС-3 и Акт сдачи работ, направлять мотивированный отказ от приемки работ, а так же осуществлять все необходимые действия, связанные с приемкой работ, на основании доверенности, выданной Заказчиком.

В случае частичного финансирования, объем работ уменьшается по согласованию Сторон; В срок предусмотренный п. 4.1. Договора завершить Работы на Объекте, выполнять Работы в соответствии с требованиями Договора, действующего законодательства Российской Федерации, включая строительные нормы и правила, и сдать надлежащим образом выполненные Работы Заказчику; Привлекать к исполнению Работ лиц, зарегистрированных в г. Москве, Московской области и областях РФ в установленном законодательством РФ порядке и имеющих все необходимые разрешения на работу в г.
Москве, в составе и в соответствии с действующим законодательством РФ и г. Москвы.
Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2017 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими юридическими лицами, действующий в 2017 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2017 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2017 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме.

Инфоinfo
Оплата выполненных по настоящему договору работ и строительных материалов производится Заказчиком в размере ________________ условных единиц. Стоимость работ и материалов, предусмотренных настоящим договором, не изменяется. При изменении заказчиком перечня или объемов работ, а также выявлении необходимости в дополнительных работах, непредусмотренных Приложением 1, эти работы выполняются по согласованию сторон и оплачиваются согласно фактически выполненным объемам работ и поставленного материала.

Оплата производится в рублях.

3.2По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

3.3.

До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1.

11.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение трех месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения настоящего Договора.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

12.1.Стоимость работ может быть изменена по соглашению Сторон на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

12.2.Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они оформлены Дополнительным соглашением, Протоколом либо иными письменными документами в соответствии с правилами, установленными для письменной формы Договоров статьей 434 ГК РФ, и другими Положениями ГК РФ.

13.

Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете (Приложение 1), по адресу: 1.2. Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами. 1.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью договора. 1.4.

Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете.
2. Права и обязанности сторон. 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок до « » 201 г.

В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности. 2.1.2.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Ответственность сторон. 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. Форс-мажор.

Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы.

Особенности составления документа

Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.

Важно! Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным.

Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата.

Все это строго обязательно.

Образец заполнения

Если соответствующий опыт по поводу оформления договора подряда отсутствует – то лучшим решением будет попросту ознакомиться в верно составленным примером. Это существенно ускорит и упростит процедуру оформления.

С юридическим лицом

Оформление такового соглашения с юридическим лицом, как ни странно, обычно вызывает меньше сложностей. Тем не менее важно быть внимательным. Особенно при указании обязательных реквизитов.

С физическим лицом

Отдельного внимания заслуживают соглашения подряда с физическими лицами. Так как таковые подразумевают нередко оплату НДФЛ налоговым агентом – заказчиком.

Именно поэтому нужно предварительно со всеми таковыми тонкостями определиться.

Результат оказания услуг/выполнения работ Исполнитель передает Заказчику в виде готовых файлов.

Передача осуществляется посредством размещения Исполнителем готовых файлов на сервере, указанном Заказчиком. 4.2. Стороны не реже одного раза в месяц подписывают двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. 4.3.

Подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки без претензий Заказчика является основанием для осуществления Заказчиком платежей в пользу Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

Договор подряда с электриком образец бланк

Договор на электромонтажные работы между физическими лицами В результате износа или повышенной нагрузки, из строя могут выйти отдельные розетки или вся электропроводка. Для ее ремонта и замены рекомендуется привлекать специалистов, а не действовать самому.

В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *